2024年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16标段)招标公告
（招标编号：E******G******01）
招标项目所在地区: 山西省朔州市应县
一、招标条件
本2024年应县臧寨乡等两乡镇************农村局。本项目已具备招标条件，现进行 公开招标 。
二、项目概况和招标范围
项目规模: 高标准农田建设42500亩，（其中高效节水灌溉措施5000亩）。
招标内容与范围：本招标项目划分为16个标段，本次招标为其中的:
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第一标段:
?项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第一标段：侯家岭、胡家岭、花红、东坝四村生物有机肥及硫酸亚铁采购；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.5元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第二标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第二标段：帖庄、张家营、大营三村生物有机肥及硫酸亚铁采购；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.5元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第三标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第三标段：北贾寨、花寨、小清水河、石桥、韩家坊、萧寨、屯儿、哑忽庄八村生物有机肥及硫酸亚铁采购；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第四标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第四标段：侯家岭、胡家岭、花红、东坝四村土地翻耕和旋耕、撒肥工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第五标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第五标段：帖庄、张家营、大营三村土地翻耕和旋耕、撒肥工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第六标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号 第六标段：北贾寨、花寨、小清水河、石桥、韩家坊、萧寨、屯儿、哑忽庄八村土地翻耕和旋耕、撒肥工程； 招标范围：工程量清单中全部内容； 计划工期：365日历天 项目总投资12518万元，本标段招标：******元； 招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第七标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第七标段：侯家岭、胡家岭、花寨三村管灌机井及输配电工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.29元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第八标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第八标段：薛家营水库灌区七村及浑河灌区一村渠道防渗工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.84元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第九标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第九标段：侯家岭、胡家岭、花红三村渠道防渗工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.81元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第十标段：帖庄村渠道防渗工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.91元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十一标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第十一标段：东坝、大营、张家营三村渠道防渗工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.04元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十二标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第十二标段：北贾寨、花寨、小清水河、石桥、萧寨五村田间道路硬化及防护林网工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.78元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十三标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第十三标段：韩家坊、屯儿、哑忽庄三村田间道路硬化及防护林网工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.97元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十四标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第十四标段：东坝、帖庄、张家营、大营四村田间道路硬化及防护林网工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.05元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十五标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第十五标段：侯家岭、胡家岭、花红三村田间道路硬化及防护林网工程；
招标范围：工程量清单中全部内容；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：******.77元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十六标段:
项目审批文号：朔农建发【2024】4号
第十六标段：本项目监理；
计划工期：365日历天
项目总投资12518万元，本标段招标：173.86万元；
招标编号：BC2024-S1-1120-02
三、投标人资格要求
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第一标段:
3.1本次招标第一标段要求投标人具备：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）具有有效的肥料登记证。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第二标段:
3.1本次招标第二标段要求投标人具备：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）具有有效的肥料登记证。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第三标段:
3.1本次招标第三标段要求投标人具备：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）具有有效的肥料登记证。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第四标段:
3.1本次招标第四标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第五标段:
3.1本次招标第五标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第六标段:
3.1本次招标第六标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第七标段:
3.1本次招标第七标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第八标段:
3.1本次招标第八标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第九标段:
3.1本次招标第九标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十标段:
3.1本次招标第十标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十一标段:
3.1本次招标第十一标段要求投标人需具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十二标段:
??? 3.1本次招标第十二标段要求投标人需具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十三标段:
??? 3.1本次招标第十三标段要求投标人需具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十四标段:
?3.1本次招标第十四标段要求投标人需具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十五标段:
3.1本次招标第十五标段要求投标人需具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质企业，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理需具备市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十六标段:
3.1本次招标第十六标段要求投标人需具备水利工程施工监理乙级（含乙级）及以上资质，有效的营业执照，并在人员，设备，资金等方面具有相应的监理能力，其中，投标人拟派本项目的总监理工程师必须具备水利工程专业注册监理工程师执业资格证书，注册执业单位为本公司。
3.2投标人具有近三年财务审计报告；
3.3投标截止日期前近六个月纳税凭证；
3.4投标截止日期前投标人最后一次交纳社保证明（发票及明细表）；
3.5******法院列入失信被执行人名单，以“中国裁判文书网”和“信用中国”（******）查询结果为准；
本标段 不允许 联合体投标。
四、招标文件的获取
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第一标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第二标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第三标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第四标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第五标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第六标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第七标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第八标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第九标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十一标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十二标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十三标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十四标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十五标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十六标段:
获取时间: 2024-11-21 09:30 ??-- ? ?2024-11-28 09:30
获取方法: 本项目投标人须办理CA数字证书，在公共资源交易市场主体库（******/）进行主体库注册，主体库注册完成后凭借CA数字证书登录朔州市公共资源电子交易系统（******:8090/gb-web/#/login），通过系统指引下载获取本项目招标文件，此为获取本项目招标文件的唯一途径
五、投标文件的递交
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第一标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第二标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第三标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第四标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第五标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第六标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第七标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第八标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第九标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十一标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十二标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十三标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十四标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十五标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十六标段:
递交截止时间: 2024-12-12 09:30:00
递交方法: 系统上传
递交地址: 投标人须使用CA数字证书在朔州市公共资源电子交易系统******:8090/gb-web/#/login上传加密投标文件，上传的加密投标文件须自行解密验证，投标文件递交截止时间后将无法上传投标文件，远程开标需提前检测好电脑环境
六、开标时间及地点
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第一标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第二标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第三标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第四标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第五标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第六标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第七标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第八标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第九标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十一标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十二标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十三标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十四标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十五标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
******年应县臧寨乡等两乡镇高标准农田建设工程第十六标段:
开标时间: 2024-12-12 09:30:00
开标方式: 网上开标
七、提交投标保证金的形式
******银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金
八、提出异议的渠道和方式
提出异议的渠道:
1.通过全国公共资源交易平台 ( 山西省 · 朔州市 )(******/）
2.纸质方式提出
接收异议的联系人: 刘先生
电话: ******
九、其他公告内容
9.1本次招标公告同时在《山西省招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台（山西省·朔州市）》上发布。
9.2******委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。
9.3接受异议单位名称：******农村局
接受异议单位联系人：刘先生
接受异议单位联系电话：******
9.4******银行汇款和支票的形式。
十、监督部门
******农村局。
电 话: ******。
电子邮件: /。
十一、联系方式
招 标 人: ******农村局
地 址: 应县
联 系 人: 刘先生
电 话: ******
电子邮件: /
招标代理机构: ******有限公司
地 址: 朔州市宝源商务B1101室
联 系 人: 任女士
电 话: ******
电子邮件: /
招标人或招标代理机构主要负责人（项目负责人）: （签章）
招标人或招标代理机构: （签章）
